形象设计签名
1、佳鸿宇合认为计收逾期利息的前提是工程质量合格，起算点应是终审判决生效之日。首先，逾期利息属于法定孳息，与当事人负有的付款责任同时产生。前文已述，佳鸿宇合应向福建九鼎支付工程进度款及已完工程总价款，故也应支付工程进度款以及工程总价款的逾期利息。其次，本案符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：……建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”的规定，一审法院认定工程总价款逾期利息的计息起算点系福建九鼎起诉之日(2018年10月9日)，于法有据，佳鸿宇合关于其不应支付逾期利息的理由不能成立，本院不予支持。
2、驳回云南佳鸿宇合实业有限公司的其他反诉请求。
3、智能便捷：政务服务功能为该建筑的主要功能，方案应构建以建筑物为平台，基于对各类智能化信息的综合应用，集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的智慧工作能力，形成以人、建筑、环境相协调的整合体，打造为新区提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑典范。
4、从2011年接触签名艺术至今，已近8个年头！从在安徽淮南上大学期间，专心研究签名艺术，到如今成立个人工作室及文化传媒公司！可以说，这辈子与签名文化艺术结缘，是一件美妙而又意想不到的事情! 我热爱方寸之间的签名书写，展现出无限魅力的感觉！
5、(1)按要求填写完整的作品著作权登记申请表；(形象设计签名)。
6、场地西侧紧邻天府大道南一段，东侧邻蜀州路，南侧为规划修建的紫林路。场地紧靠地铁1号线，距离地铁1号线麓湖站约200米，享有便捷的道路交通条件。
7、评审委员会对各设计成果按评分办法进行打分。
8、阶段二：40万元，配合完成深化设计工作通过正式报规并完成相关审查后发放。
9、福建九鼎与佳鸿宇合就案涉项目于2015年1月15日签订的《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，该合同未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照约定全面履行合同义务。
10、孤独的夜，谁愿陪我数星星，智商低的可以陪我数月亮
11、非常感谢您对我们的华艺签团网站感兴趣并访问。在您浏览本网站之前，请您仔细阅读本声明的所有条款。
12、经审理查明，双方在《建设工程施工合同》中虽约定了案涉项目的工期天数为120天，即自2014年10月10日至2015年2月6日，但直至双方约定的竣工日期之后，佳鸿宇合仍在以《工作联系函》及《通知》的方式向福建九鼎发出关于图纸变更、调整及施工工艺细化的意见，由此可见佳鸿宇合对于在施工过程中施工工期超出约定的竣工时间是明知且认可的，且双方对于工期超出事实，并未协商确定工期顺延事宜，对于工期延误因何种原因导致，双方均未明确。对于佳鸿宇合提出因福建九鼎施工延误致其损失的主张，按照双方签订的《建设工程施工合同》通用合同条款3发包人的索赔：“发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔偿金额和(或)延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式提交索赔报告”的约定，本案中，佳鸿宇合就案涉项目施工逾期情况未提交证据证明其已按照约定，通过监理公司向福建九鼎发出过索赔意向通知书。按照双方当事人关于索赔权利的约定，佳鸿宇合在本案中主张福建九鼎应承担逾期完工的违约责任的请求，已超出双方约定的索赔主张期间，已丧失要求福建九鼎赔偿金额的权利。故佳鸿宇合提出福建九鼎逾期完工，应承担逾期竣工违约责任的反诉主张，没有事实和法律依据，一审法院不予支持。
13、再大的雨，最终会停下；在刺人的伤，也会结痂
14、一看见别人挣钱就眼红，但自己又没本事，所以只好改变方向，闭上眼睛不看
15、本次征集仅以中文为准。主办单位的日程安排时间均以北京时间为准。
16、D．接受具备上述A-C项中任意一项或以上条件的单位应征。
17、根据《中华人民共和国建筑法》第七条、第八条，《建筑工程施工许可管理办法》第二条、第四条，建设工程的施工必须取得施工许可证，办理施工许可证是建设单位即佳鸿宇合的法定义务。同时，《建设工程施工合同》专用合同条款2约定“发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可”；专用条款1对因发包人原因导致工期延误只载明“其他情形”，故应参照通用条款。《建设工程施工合同》通用条款1约定：“在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用：……(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；……因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期……”佳鸿宇合取得建设工程施工许可证也是合同约定的义务。
18、赵士寿(1898年—1976年)：药学家。
19、本案审理中，经福建九鼎申请，一审法院依法组织双方当事人通过随机抽取方式确定官审造价为案涉工程的工程造价鉴定机构，委托官审造价对福建九鼎负责施工的云南工业品产业基地标准化厂房五标段现场已完工程的造价进行司法鉴定。官审造价向一审法院出具《工程造价鉴定意见书》，鉴定意见总额为：51231041元。
20、滚就一个字，我只说一次，就怕听见的人不消失
21、投稿者可从少数民族预科学生教育中心Logo及IP形象两个内容中选择一到两个进行设计，应征方案应包括形象标识设计图稿、方案设计的创意和理念说明两部分。投稿者要同时提供纸质版和电子版。
22、赵孟頫(1254年—1322年)，元代杰出书画家，其笔法圆转遒丽，人称“赵体”。
23、(5)关于逾期利息的认定。一审法院认定的逾期利息分为两个阶段，第一阶段是进度款的逾期利息，即计息基础系鉴定确认总价款的30%，计息期间系从该项目主体工程封顶次日(2016年1月9日)至福建九鼎起诉前日(2018年10月8日)，计息利率系中国人民银行发布的同期同类贷款利率；第二阶段是工程总价款的逾期利息，即计息基础系鉴定确认总价扣除已付工程款、防火防腐涂料分项工程重做费用、质保金，计息期间系福建九鼎起诉之日(2018年10月9日)至工程款付清之日。福建九鼎认为，计息基础应该是合同约定总价款的30%，而非鉴定确认总价款的30%，并认为计算进度款的逾期利息时不应该扣除已付工程款。本院认为，案涉工程处于未完工状态，工程款尚有争议，有待鉴定机构确认工程量及其价款，工程造价的鉴定意见系由一审法院根据福建九鼎申请委托鉴定机构作出，应依照鉴定确认价款的30%作为进度款逾期利息的计息基础。另，福建九鼎主张一审法院扣除已付工程款计算进度款逾期利息的计息方式错误，经查，一审法院在计算进度款的逾期利息时并未扣除已付工程款。
24、所以自己的个性签名，最好是用一句鸡汤或者是自己的座右铭来写。
25、发布邀请征集公告，对设计机构提交的相关业绩、主创设计师等应征资料进行收集。
26、2016年2月，因该工程出现拖欠农民工工资问题，原晋宁县人力资源和社会保障局(以下简称晋宁人社局)从佳鸿宇合在晋宁人社局开立的农民工工资保证金专户中划支1500000元到福建九鼎账户用于支付该标段的农民工工资。2017年1月，为解决农民工工资拖欠问题，晋宁工业园区管委会筹措应急周转金以借款应急的方式出借1000000元给福建九鼎，并明确在福建九鼎资金回笼具备还款条件或提前取得佳鸿宇合支付的工程款时优先偿还该款项，为此，福建九鼎与晋宁工业园区管委会签订了《支付农民工工资应急周转金借款合同书》。2018年2月，晋宁工业园区管委会从园区财政中垫资800000元解决福建九鼎民工工资问题，并从支付佳鸿宇合地上临时设施及土地平整费补偿款中抵扣。
27、成立四分之三个世纪以来，PUMA一直致力于成为文化的驱动者，在产品创新的同时向传统文化致敬。在此番打造“天之四灵”系列产品的过程中，PUMA中国邀请到跨媒体艺术家，南门书法创始人、立体的墨创始人朱敬一展开合作。
28、撤销云南省高级人民法院(2018)云民初180号民事判决第五项；
29、影子在左，灵魂在右，彼此背道而驰却也无法逃脱身体的约束
30、主办单位提供详细的现场航拍、照片等信息文件，如果设计机构还有其他详细了解的情况可自行现场勘查，主办单位及承办单位就设计机构对项目存在的疑问及项目详细情况，组织相关人员进行解答。
31、赵登禹(1898年—1937年)，国民党二十九军师长，参与过长城抗战、血战赤峰口，七七事变爆发，在保卫北平的战斗中壮烈捐躯，是抗战中最早牺牲的中国军队高级将领之一。
32、由主办单位及承办单位发布征集活动公告，并内附项目设计任务书与报名文件。设计机构在了解项目情况并确定参与活动后，按要求填写报名文件并在规定报名日期内发送至指定邮箱。
33、PPT或者能表达设计创意及成果的多媒体文件(不要求动画表现，满足基本对方案核心理念阐述及效果表达即可)，时长5分钟左右，且文件中不能透露任何与设计机构相关信息
34、有时爱情会败给友情，有时友情会被爱情迷了眼。
35、防火防腐涂料分项工程重做费用的鉴定程序是否存在不当。本案涉及两个鉴定事项，分别是已完工程造价与防火防腐料喷涂施工质量及重做费用。一审法院依据当事人的申请就上述鉴定事项分别委托了官审造价与必和必真两家机构。鉴定过程中由于必和必真仅具备工程质量鉴定资质，无法满足《司法鉴定委托书》((2019)云委鉴第010号)关于“返工工程款金额”的鉴定要求，经一审法院同意官审造价在必和必真质量鉴定的基础上作出关于防火防腐涂料分项工程重做费用的鉴定。对此，福建九鼎、佳鸿宇合均主张防火防腐涂料分项工程重做费用的鉴定程序存在不当。本院认为，首先，前述鉴定机构均由一审法院组织当事人随机抽取，其鉴定意见未超出业务范围，鉴定人员均接受当事人的质询和一审法院的询问，鉴定结论经过双方当事人的质证。其次，根据《人民法院司法鉴定工作暂行规定》第十三条规定“司法鉴定机构接受委托后，可根据情况自行鉴定，也可以组织专家、联合科研机构或者委托从相关鉴定人名册中随机选定的鉴定人进行鉴定”，必和必真不具备造价鉴定资格，一审法院从解决双方纠纷和减少诉累及诉讼成本的角度考虑，同意官审造价对防火防腐涂料分项工程重做费用进行鉴定，并无不当。再次，官审造价是根据必和必真出具的工程质量意见作出关于不合格工程修复费用的鉴定意见，无证据表明两家鉴定机构存在损害当事人利益之行为。故，一审法院采信官审造价作出的重做费用鉴定结论并无不当。
36、委托诉讼代理人：张xx，北京xx(昆明)律师事务所律师。
37、佳鸿宇合主张其为实现债权支出的律师费750239元，应由福建九鼎承担，但其自认双方未就实现债权的律师费如何承担进行过约定，亦未提交其为实现债权委托律师形成的《委托代理合同》及缴费发票等证据，无法证明该律师费支出已实际产生，故佳鸿宇合的该项诉讼请求没有事实依据，一审法院不予支持。
38、福建九鼎上诉请求：撤销云南省高级人民法院(2018)云民初180号民事判决第二项、第三项中关于所欠工程款金额的认定内容，并依法予以改判；本案一审本诉、反诉案件受理费及案涉工程的工程造价鉴定费用由佳鸿宇合承担。事实与理由：一审判决对工程总造价的认定错误。首先，昆明官审工程造价咨询事务所有限公司(以下简称官审造价)对已完工工程鉴定的总造价不应再下浮5%。官审造价对案涉已完工程造价鉴定的取费标准是建设工程综合定额，并不是按照《建设工程施工合同》所约定的“单栋包干价”予以计费。《建设工程施工合同》约定工程款下浮5%是基于计价标准为包干价的约定，官审造价在鉴定中改变了取费标准，因此合同关于下浮率的约定不能再适用。其次，5%的质保金不应在工程款中扣除。案涉工程未完工，《建设工程施工合同》因佳鸿宇合违约被解除后，对无法竣工验收的工程不存在质量保修期，质保金条款不再适用，故不应再按照合同约定在工程结算款中扣除5%的质保金。最后，官审造价对已完工程造价鉴定存在漏项。《建设工程施工合同》中已明确设计施工图纸包含给排水及电气施工图，福建九鼎在官审造价进行现场踏勘时，已明确告知水电预埋管道等隐蔽工程有部分施工，但官审造价仅以接地预埋看不到为由，未将水电预埋管道等隐蔽施工部分的工程量计算工程款，不符合客观事实。一审判决对案涉工程防火防腐涂料重做费用的认定错误。首先，一审委托昆明必和必真工程质量检测有限公司(以下简称必和必真)鉴定的范围仅限于对已完工部分防火防腐料喷涂施工的质量，并未包括返工工程施工程序，即案涉工程防火防腐涂料重做费用的鉴定并不在受托的鉴定范围内。且必和必真也没有质量修复方案鉴定的资质，其所出具的修复方案不具有法律效力。基于此，一审法院未经摇号确定鉴定机构便自行委托官审造价对案涉工程防火防腐涂料重做费用予以鉴定，鉴定程序违法。其次，从官审造价作出的已完工程造价鉴定意见书来看，防火防腐涂料已完造价的鉴定意见为1924009元，而在重做费用鉴定意见中对同样工程量的防火防腐涂料的修复造价竟高达10199761元，主要是因官审造价对重做费用的鉴定采用的计价依据与已完工程造价鉴定采用的计价依据不同造成。而且，该质量鉴定是在工程停工4年后进行，鉴定的并不是工程施工当时的质量，这是由于佳鸿宇合违约造成的，重做费用由福建九鼎全部承担有失公平。一审判决对逾期支付工程款的利息计算错误。首先，根据《建设工程施工合同》约定，福建九鼎于2016年1月8日完成13栋建筑的主体封顶，按照约定的合同总价款30%计算，佳鸿宇合应支付的工程进度款为23267218元，故在2016年1月9日至2018年10月8日期间计息的基数应为23267218元，而不是153693082元。其次，福建九鼎虽认可在停工后收到3300000元工程款，但这一工程款不是佳鸿宇合支付，而是由晋宁工业园区管理委员会(以下简称晋宁工业园区管委会)支付给农民工，其中包括晋宁工业园区管委会以借款方式借给福建九鼎的借款。即便一审法院将这3300000元已付款认定为佳鸿宇合的已支付工程款，也只能在佳鸿宇合应支付工程款的总额中进行相应扣减，而不能在计算进度款逾期利息时作为佳鸿宇合已付进度款扣减。一审案件受理费应由佳鸿宇合承担。一审法院既已驳回佳鸿宇合的反诉请求，反诉案件受理费就应由佳鸿宇合承担，一审法院判决反诉案件受理费由福建九鼎承担一半，适用法律错误。同时，因佳鸿宇合违约导致合同解除，故一审本诉案件受理费也应由佳鸿宇合承担。一审法院遗漏了案涉已完工程的造价鉴定费用的承担问题。该鉴定费424000元的支出是佳鸿宇合的过错所导致，应由佳鸿宇合承担。
39、一等奖奖金包括征集阶段90万元奖金，以及深化设计阶段40万元深化工作费用。第二名至第五名奖金在确定最终评审排名并且中选方案通过报规后，统一一次性发放。
40、合同附件《工程质量保修书》约定，工程质量保修金按实际完成工程结算总价款5%计算扣留五年。
41、经查，双方当事人于2015年1月15日签订的《建设工程施工合同》约定开工日期为2014年10月10日、竣工日期为2015年2月6日。案涉工程于2015年9月才取得建设工程规划许可证，迟于前述约定竣工日期，至今仍未取得土地使用权证、建设工程施工许可证等相关手续，既违反法律规定，也违反合同约定，还致使案涉工程处于无法正常施工的状态。即使福建九鼎于2014年10月8日实际开工，但因工程欠缺开工的基本条件，亦属于违法开工。同时，在约定的竣工日期届满后，佳鸿宇合仍在向福建九鼎发出关于图纸变更调整、施工工艺细化的相关通知，把控工程进度。故佳鸿宇合对于逾期竣工存在过错，其要求福建九鼎承担逾期竣工违约金的请求，本院不予支持。
42、关于佳鸿宇合是否应当支付工程款及工程价款如何确定的问题。
43、包含但不限于上述成果内容，设计单位可根据自身需要扩展表达有必要的其他成果
44、发包人不能以在后的形象进度存在质量不合格为由，拒绝支付在前的形象进度的进度款
45、在形象标识(Logo及IP形象)被采用后，我中心有进行修改、微调的权利。中心对最终采用的Logo及IP形象拥有永久使用权，最终解释权归我中心所有。
46、赵厚麟，江苏高邮人，现任国际电信联盟秘书长。
47、龙飞签名设计软件是一款非常好用的签名设计软件，只要输入你的姓名，龙飞签名设计软件就会立即生成你的签名。龙飞签名设计软件可以实现反色效果，签名保存为图片后可以打印，而且还提供复姓设计。
48、一审法院认为，本案争议焦点为：案涉《建设工程施工合同》应否予以解除？工程款支付条件是否成就及工程价款如何确定？福建九鼎主张佳鸿宇合欠付工程款利息应否支持及如何计算？合同履行中双方是否存在违约情形？违约责任如何确定及承担？福建九鼎就案涉工程是否享有优先受偿权？佳鸿宇合主张实现债权的律师费应否支持？
49、赵承嘏(1885年—1966年)：化学家。
50、要熟练多种字体的写法，练习各种书法，包括行书、楷书等字体。
51、主办单位保留更改日程安排的权力。如改动，将及时通知相关设计机构。
52、综上，福建九鼎建设集团有限公司的部分诉讼主张成立，本院予以支持。云南佳鸿宇合实业有限公司的反诉主张不成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条、第十条、第十一条、第十七条、第十八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条之规定，判决：福建九鼎建设集团有限公司与云南佳鸿宇合实业有限公司2015年1月15日签订的《建设工程施工合同》予以解除；由云南佳鸿宇合实业有限公司在本判决生效之日起十日内向福建九鼎建设集团有限公司支付工程款35169794元及利息(自2016年1月9日至2018年10月8日期间，以153693082元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息；自2018年10月9日至2019年8月19日期间，以35169794元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息；自2019年8月20日起至工程款付清之日止，以35169794元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息)；确认福建九鼎建设集团有限公司对本判决第二项确定的欠付工程款35169794元，就其完成的案涉工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权；驳回福建九鼎建设集团有限公司的其他诉讼请求；驳回云南佳鸿宇合实业有限公司的反诉请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉案件受理费447416元，由福建九鼎建设集团有限公司负担17894元，由云南佳鸿宇合实业有限公司负担26846元；本案反诉案件受理费139953元，由云南佳鸿宇合实业有限公司负担6995元。由福建九鼎建设集团有限公司负担6995元，
53、设计机构于主办单位处依据保密协议拷取设计资料。
54、云南佳鸿宇合实业有限公司于本判决生效之日起十日内支付福建九鼎建设集团有限公司工程款38731241元及利息(自2016年1月9日至2018年10月9日期间，以16178281元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算利息；自2018年10月10日至2019年8月19日期间，以38731241元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算利息；自2019年8月20日至工程欠款付清之日止，以38731241元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息)；
55、找不到像姐一样好的女人，就不要再出现在我面前
